Marché n° 15 0188 approuvé le 3 septembre 2015 relatif aux travaux de déroctage du chenal de Mataura, travaux complémentaires, île de Tubuai, archipel des Australes ;

A - Identification de la personne publique qui a passé le marché : Polynésie française, ministre de l’équipement,
BP 2551, 98713 Papeete, Tahiti, bâtiment administratif A2 (5e étage), rue du Commandant-Destremeau, tél. :
(689) 40 46 80 19, fax : (689) 40 48 37 92, courriel : secretariat@equipement.min.gov.pf

B - Objet du marché :
1 - Objet du marché : Marché n° 15 0188 approuvé le 3 septembre 2015 relatif aux travaux de déroctage du chenal de Mataura, travaux complémentaires, île de Tubuai, archipel des Australes ;
2 - Type de marché : Marché de travaux ;
3 - Décomposition en tranches ou en lots : Le marché ne comporte pas de décomposition en lots. Le marché ne comporte pas de tranches.
4 - Références de l’avis d’appel d’offres : Avis d’appel d’offres n° 12/15 MET du 12 mars 2015 publié au Journal officiel de la Polynésie française n° 22 du 17 mars 2015.

C - Procédure de passation : Appel d’offres ouvert sans possibilité de variantes lancé en application des articles 19, 20, 23 à 25 quater du code des marchés publics de la Polynésie française et de ses établissements publics.
D - Critères de jugement des offres : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction :
des critères pondérés énoncés ci-dessous :
1 - Prix : 55 points ;
2 - Valeur technique appréciée au regard des pièces du mémoire technique : 40 points :
- planning prévisionnel : 4 ;
- PRE : 10 ;
- PPSPS : 3 ;
- SOPAQ : 23 ;
les moyens humains : 4 ;
les moyens matériels : 4 ;
les méthodes d’exécution des ouvrages : 15,
3 - Délai d’exécution : 5 points.

E - Nom du titulaire du marché : Boyer SARL, adresse : zone industrielle de Tipaerui, BP 20287, 98713 Papeete, RC n° 7164 B.

F - Montant du marché : 189 049 000 F CFP TTC.

G - Date de notification du marché : 15 septembre 2015

H - Date d’envoi du présent avis à la publication :
2 octobre 2015.

I - Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours : tribunal administratif de la Polynésie française, avenue Pouvana’a a-Oopa, BP 4522, 98713 Papeete, Tahiti, tél. greffe : +689 40 50 90 25 tél. secrétariat : +689 40 50 90 32, télécopie : +689 40 45 17 24, courriel : tadelapolynesiefrancaise@mail.pf

J - Délais d’introduction des recours :
- référé contractuel : ce recours peut être exercé au plus tard le trente et unième jour suivant la publication de l’avis d’attribution (articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative et R. 551-7 et suivants du code de justice administrative) ;
- recours en contestation de validité du contrat : ce recours peut être exercé dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’avis d’attribution.