Marché n° 15-0229 du 28 octobre 2015 relatif aux travaux de mise aux normes du balisage des aérodromes de Polynésie, tranche 2

A - Identification de la personne publique qui a passé le marché : Polynésie française, ministre de l’équipement,
BP 2551, 98713 Papeete, Tahiti, bâtiment administratif A2 (5e étage), rue du Commandant-Destremeau, tél. :
(689) 40 46 80 19, fax : (689) 40 48 37 92, courriel : secretariat@equipement.min.gov.pf

B - Objet du marché :

1 - Objet du marché : Marché n° 15-0229 du 28 octobre 2015 relatif aux travaux de mise aux normes du balisage des aérodromes de Polynésie, tranche 2 ;
2 - Type de marché : Marché de travaux ;
3 - Décomposition en tranches ou en lots : Le marché ­comporte 3 tranches ;
4 - Références de l’avis d’appel d’offres : Avis d’appel d’offres n° 36-15 MET du 27 juillet 2015 publié au Journal officiel de la Polynésie française n° 61 du 31 juillet 2015.

C - Procédure de passation : Appel d’offres ouvert lancé conformément aux articles 12, 19, 20 et 23 à 25 quater du code des marchés publics de la Polynésie française et de ses établissements publics.

D - Critères de jugement des offres : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction :

- des critères pondérés énoncés ci-dessous :
1 - Prix : 75 points ;
2 - Valeur technique appréciée au regard des pièces du mémoire technique: 10 points :
a) Provenance prévisionnelle des fournitures : fiche peintures blanche et jaune ;
b) Type de matériels utilisés : nature et fiche du matériel d’application du marquage et pour l’effacement des marquages existants ;
c) Modalité d’exécution : description de l’organisation des travaux avec détail du nombre d’équipes réparties sur les aérodromes.
d) Planning d’exécution général avec détail phase de préparation et intervention sur chaque piste.
3 - Délai d’exécution : 15 point.

E - Nom du titulaire du marché : Route sans soucis “R2S”,
BP 381621 Tamanu, 98718 Punaauia, Tahiti, tél./fax :
40 57 48 52, e-mail : r2s@mail.pf, RC n° 05 175 B,
N° TAHITI : 741621.

F - Montant du marché : (TF+TC1+TC2) à
118 647 288 F CFP TTC.

G - Date de notification du marché : 9 novembre 2015.

H - Date d’envoi du présent avis à la publication :
25 novembre 2015.

I - Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours : tribunal administratif de la Polynésie française, avenue Pouvana’a-a-Oopa, BP 4522, 98713 Papeete, Tahiti, tél. greffe : +689 40 50 90 25, tél. secrétariat : +689 40 50 90 32, télécopie : +689 40 45 17 24, courriel : tadelapolynesiefrancaise@mail.pf.

J - Délais d’introduction des recours :
- référé contractuel : ce recours peut être exercé au plus tard le trente et unième jour suivant la publication de l’avis d’attribution (articles L. 551-13 et suivants du code de ­justice administrative et R. 551-7 et suivants du code de justice administrative) ;
- recours en contestation de validité du contrat : ce recours peut être exercé dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’avis d’attribution.