AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE N° 1-2018
Rénovation du réseau d’eau potable du PK 26,240 au PK 29,750 sis à Tiarei.
1° Informations relatives à l’acheteur public
1. Catégorie : Commune.
2. Nom et coordonnées de l’acheteur : Commune de Hitia’a O Te Ra, mairie centrale de Tiarei, BP 102, 98708 Tiarei, tél. : 40 52 16 16.
3. Autorité compétente pour mener les opérations de passation et de signature du marché : M. Dauphin DOMINGO, maire de la commune de Hitia’a O Te Ra.
2° Objet et caractéristiques principales
1. Objet : Rénovation du réseau d’eau potable du PK 26,240 au PK 29,750, sis à Tiarei.
2. Catégorie : Marché public de travaux.
3. Type de marché : Simple exécution de travaux.
4. Lieu d’exécution des travaux : PK 26,240 au PK 29,750, à Tiarei, côté mer et côté montagne.
5. Marché réservé : Non.
3° Forme du marché : Marché à tranches décomposé de la façon suivante :
- une tranche ferme comprenant les travaux à réaliser du PK 26,240 au PK 29,550 sans la réalisation complète des antennes de distribution dans les voies n° 224038 et n° 224047-48 ;
- une tranche conditionnelle comprenant les travaux à réaliser du PK 29,550 au PK 29,750 avec la réalisation complète des antennes de distribution dans les voies
n° 224038 et n° 224047-48.
4° Décomposition en lot : Lot unique.
5° Type de procédure : Appel d’offres ouvert en application de l’article LP. 322-1 et suivants de la loi du pays
n° 2017-14 du 13 juillet 2017 portant code polynésien des marchés publics, applicable aux communes de Polynésie française et à leurs établissements publics, et de l’arrêté n° 1455 CM du 24 août 2017 relatif à la partie “arrêté” du code polynésien des marchés et ses annexes.
6° Conditions de participation, pièces à fournir par le candidat :
1. Situation juridique, fiscale et sociale des opérateurs (documents mentionnés au 1°, au 2° et au 3° de l’article LP. 233-3) ;
2. Documents et renseignements relatifs aux capacités financières, références requises (documents mentionnés au 4° de l’article LP. 233-3) ;
3. Documents et renseignements relatifs aux capacités techniques et professionnelles, références requises (documents mentionnés au 4° de l’article LP. 233-3).
La liste des documents à fournir par les candidats est fixée dans le règlement de la consultation.
7° Critères d’attribution : (sur 100 points).
- prix : 60 points ;
- valeur technique : Capacité financière, références de l’entreprise, moyens techniques et humains de l’entreprise prévus pour ce chantier (sur 30 points) ;
- délai d’exécution (5 points) ;
- plan de charge (5 points).
Les critères d’attribution sont fixés dans le règlement de la consultation.
8° Délai de remise des candidatures et/ou des offres : Lundi 23 avril 2018 avant 11 h 30 à la mairie de Tiarei,
PK 28,300, côté mer.
Le délai de validité des offres est de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.
9° Adresses :
1. Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Pour obtenir les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires, les candidats devront faire parvenir au plus tard, sept (7) jours avant la date limite de remise des offres, une demande écrite à M. le directeur général des services, mairie centrale de Tiarei, PK 28,300, coté mer, 98708 Tiarei, courrier@commune-hitiaaotera.pf ;
2. Adresse auprès de laquelle les documents de la consultation peuvent être consultés : Mairie de Tiarei,
PK 28,300, côté mer, tous les jours ouvrés de 7 heures à 15 heures, sauf 14 heures le vendredi (tél. : 40 52 16 16) ;
3. Les entreprises intéressées peuvent obtenir le lien de téléchargement du dossier de consultation gratuitement sur simple demande à l’adresse e-mail : courrier@ commune-hitiaaotera.pf ;
4. Frais de reprographie : Le tarif de reprographie du dossier de consultation est fixé à 15 000 F CFP HT. Il est à commander et retirer contre paiement auprès du bureau d’études Vaimana aux heures ouvrables du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 16 h 30, 15 h 30 le vendredi, tél. : 40 54 47 77, vaimana@mail.pf.
10° Conditions de remise des offres et/ou des candi-datures : Les conditions sont précisées dans le règlement de consultation.
11° Date d’envoi du présent avis à la publication : Le 16 mars 2018.
1. Catégorie : Commune.
2. Nom et coordonnées de l’acheteur : Commune de Hitia’a O Te Ra, mairie centrale de Tiarei, BP 102, 98708 Tiarei, tél. : 40 52 16 16.
3. Autorité compétente pour mener les opérations de passation et de signature du marché : M. Dauphin DOMINGO, maire de la commune de Hitia’a O Te Ra.
2° Objet et caractéristiques principales
1. Objet : Rénovation du réseau d’eau potable du PK 26,240 au PK 29,750, sis à Tiarei.
2. Catégorie : Marché public de travaux.
3. Type de marché : Simple exécution de travaux.
4. Lieu d’exécution des travaux : PK 26,240 au PK 29,750, à Tiarei, côté mer et côté montagne.
5. Marché réservé : Non.
3° Forme du marché : Marché à tranches décomposé de la façon suivante :
- une tranche ferme comprenant les travaux à réaliser du PK 26,240 au PK 29,550 sans la réalisation complète des antennes de distribution dans les voies n° 224038 et n° 224047-48 ;
- une tranche conditionnelle comprenant les travaux à réaliser du PK 29,550 au PK 29,750 avec la réalisation complète des antennes de distribution dans les voies
n° 224038 et n° 224047-48.
4° Décomposition en lot : Lot unique.
5° Type de procédure : Appel d’offres ouvert en application de l’article LP. 322-1 et suivants de la loi du pays
n° 2017-14 du 13 juillet 2017 portant code polynésien des marchés publics, applicable aux communes de Polynésie française et à leurs établissements publics, et de l’arrêté n° 1455 CM du 24 août 2017 relatif à la partie “arrêté” du code polynésien des marchés et ses annexes.
6° Conditions de participation, pièces à fournir par le candidat :
1. Situation juridique, fiscale et sociale des opérateurs (documents mentionnés au 1°, au 2° et au 3° de l’article LP. 233-3) ;
2. Documents et renseignements relatifs aux capacités financières, références requises (documents mentionnés au 4° de l’article LP. 233-3) ;
3. Documents et renseignements relatifs aux capacités techniques et professionnelles, références requises (documents mentionnés au 4° de l’article LP. 233-3).
La liste des documents à fournir par les candidats est fixée dans le règlement de la consultation.
7° Critères d’attribution : (sur 100 points).
- prix : 60 points ;
- valeur technique : Capacité financière, références de l’entreprise, moyens techniques et humains de l’entreprise prévus pour ce chantier (sur 30 points) ;
- délai d’exécution (5 points) ;
- plan de charge (5 points).
Les critères d’attribution sont fixés dans le règlement de la consultation.
8° Délai de remise des candidatures et/ou des offres : Lundi 23 avril 2018 avant 11 h 30 à la mairie de Tiarei,
PK 28,300, côté mer.
Le délai de validité des offres est de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.
9° Adresses :
1. Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Pour obtenir les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires, les candidats devront faire parvenir au plus tard, sept (7) jours avant la date limite de remise des offres, une demande écrite à M. le directeur général des services, mairie centrale de Tiarei, PK 28,300, coté mer, 98708 Tiarei, courrier@commune-hitiaaotera.pf ;
2. Adresse auprès de laquelle les documents de la consultation peuvent être consultés : Mairie de Tiarei,
PK 28,300, côté mer, tous les jours ouvrés de 7 heures à 15 heures, sauf 14 heures le vendredi (tél. : 40 52 16 16) ;
3. Les entreprises intéressées peuvent obtenir le lien de téléchargement du dossier de consultation gratuitement sur simple demande à l’adresse e-mail : courrier@ commune-hitiaaotera.pf ;
4. Frais de reprographie : Le tarif de reprographie du dossier de consultation est fixé à 15 000 F CFP HT. Il est à commander et retirer contre paiement auprès du bureau d’études Vaimana aux heures ouvrables du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 16 h 30, 15 h 30 le vendredi, tél. : 40 54 47 77, vaimana@mail.pf.
10° Conditions de remise des offres et/ou des candi-datures : Les conditions sont précisées dans le règlement de consultation.
11° Date d’envoi du présent avis à la publication : Le 16 mars 2018.
Le maire,
Dauphin DOMINGO.
Dauphin DOMINGO.
